<АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ N 925 KOZIEV.RU MОСКВА> Адвокат, защита в суде: Москва, Московская область.
Адвокат по Недвижимости,Адвокат по Уголовным Делам,Адвокат по гражданским делам Москва Московская область,Адвокатский кабинет Козиева Дмитрия Олеговича
Адвокат Канцелярия тел: 8(495)255-00-87 с 8 до 22 ч без выходных.
                               ДОГОВОР ПОДРЯДА Nо. ___
                    на выполнение работ по производству продукции
                                (между предприятиями)
    
        г. _______________                          "___"___________ 199__ г.
    
             ________________________________________, именуем__ в дальнейшем
                    (наименование предприятия)
    
        "Подрядчик", в лице ________________________________________________,
                                         (должность, ф.и.о.)
    
        действующего на основании ________________________, с одной стороны и
                                     (Устава, положения)
    
        _________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
            (наименование предприятия)
    
        в лице ________________________________________________, действующего
                            (должность, ф.и.о.)
    
        на основании ___________________________, с другой стороны, заключили
                         (Устава, положения)
    
        настоящий договор о нижеследующем:
    
                                  I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
    
             1.1.  Заказчик  поручает,  а  Подрядчик  изготавливает продукцию
        _____________________________________________________________________
                              (указать какую  именно)
    
        своими силами и средствами из материала  Заказчика  (из  собственного
        материала Подрядчика).   Заказчик   обязуется   принять   и  оплатить
        выполненную работу.
             1.2. Срок действия договора с _______________ по ______________.
    
                            II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    
             2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна  соответствовать
        требованиям ГОСТа ________________.
             2.2. Заказчик обеспечивает  Подрядчика  необходимым  для  работы
        материалом  согласно  поданной заявки. Переданный для работы материал
        оплачивается Подрядчиком.
             2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик  передает  на  территории
        своего предприятия один раз в месяц _______ числа, партиями по ______
        ________________, полномочному представителю Заказчика.
             2.4.  Вывоз  продукции  с  предприятия Подрядчика осуществляется
        Заказчиком самостоятельно.
             2.5. Сдача-приемка изготовленной  продукции  оформляется  актом,
        подписываемым представителями сторон.
    
                      III. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    
             3.1.  Цена продукции определяется исходя из стоимости материала,
        поставленного  Заказчиком,  и   отражается   в   акте   сдачи-приемки
        выполненных работ в каждом случае индивидуально.
             3.2.   Деньги  за  выполненную  работу  перечисляются  платежным
        поручением на расчетный счет  Подрядчика  в  течение  _________  дней
        после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
    
                              IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    
             4.1.  В  случае  нарушения  Подрядчиком срока сдачи продукции он
        уплачивает Заказчику за каждый день просрочки  пеню  в  размере  0.5%
        стоимости  работ  (включая  стоимость  материала),  а  если работа не
        окончена по  истечении  ____-х  недель  со  дня   наступления   срока
        исполнения заказа,  Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной
        пени,  неустойку  в  размере  _______%  стоимости   заказа   (включая
        стоимость материала).
             4.2.  При  просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает
        Подрядчику пеню в размере ______%  стоимости работ (включая стоимость
        материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше _____
        дней -   неустойку   в  размере  ______%  стоимости  заказа  (включая
        стоимость материала).
             Если   в  период  просрочки  Заказчика  изготовленная  продукция
        оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или  уничтоженной  по
        причинам,  не  зависящим  от  Подрядчика  (пожар  и  т.д.),  то  риск
        случайной гибели  падает  на  Заказчика,  который  обязан  возместить
        понесенный Подрядчиком ущерб.
             4.3.  Проверка  качества  изготовленной  продукции  производится
        Заказчиком при ее сдаче-приемке,  фиксируемой  в  двустороннем  акте,
        подписываемом представителями сторон.
             При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются
        созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.
        Такой  акт  может  быть  составлен  не  позже  одного  месяца  со дня
        получения Заказчиком продукции.
             4.4.  Подрядчик  отвечает  за  надлежащее  качество  выполненных
        работ, зафиксированное одним из названных актов.
             В   акте  должно  быть,  наряду  с  другими  данными,  отмечено:
        количество    экземпляров,    подвергавшихся    проверке,    характер
        недостатков,   относящихся   к   качеству  выполненных  работ,  сроки
        безвозмездного устранения недостатков или замены  недоброкачественной
        продукции доброкачественной.
             4.5.  За  нарушение  Подрядчиком  условий  о  качестве,  а также
        отступление от  других  условий  договора,  ухудшившее  работу,  либо
        допущение  других  недостатков  в  работе Заказчик вправе потребовать
        уплаты неустойки   в   размере   _____%  от  стоимости  некачественно
        выполненной продукции.
             4.6.  В  случае  несвоевременной  оплаты   выполненного   заказа
        Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ______%  от  стоимости
        заказа за каждый день просрочки.
             4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать  с  другой
        стороны   понесенные   по   ее   вине   убытки,  за  вычетом  из  них
        неустойки(пени).
             4.8. В  случае  невозможности  разрешить  возникшие  разногласия
        соглашением  сторон, споры передаются в установленном законом порядке
        на рассмотрение арбитражного суда.
    
                             V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
    
             5.1. Настоящий договор составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
        одинаковую юридическую силу.
             5.2. Юридические адреса сторон:
    
             Заказчик: ______________________________________________________
        _____________________________________________________________________
        _____________________________________________________________________
    
             Подрядчик: _____________________________________________________
        _____________________________________________________________________
        _____________________________________________________________________
    
                                   Подписи сторон:
    
                Заказчик:                                Подрядчик:
    
            ___________________                     ___________________
             М.П.                                    М.П.
    
      
|
|
|
|
|
© 2009 АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ www.koziev.ru
Review https://koziev.ru/ on alexa.com Яндекс цитирования