<АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ N 925 KOZIEV.RU MОСКВА> Адвокат, защита в суде: Москва, Московская область.
Адвокат по Недвижимости,Адвокат по Уголовным Делам,Адвокат по гражданским делам Москва Московская область,Адвокатский кабинет Козиева Дмитрия Олеговича
Адвокат Канцелярия тел: 8(495)255-00-87 с 8 до 22 ч без выходных.
                        ДОГОВОР ПОДРЯДА
                 (на выполнение подрядных работ)
    
           г.________________                 "___"_____19__г.
    
         ________________________________________________________________
    (наименование предприятия),  в дальнейшем  Заказчик, в  лице ___________
    (должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________
    (устава, доверенности), с одной стороны, и _____________________________
    (наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________
    (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________
    (устава, доверенности),  с другой стороны, заключили настоящий договор о
    нижеследующем:
    
         I. Предмет договора
         1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство
    выполнить следующие виды работ:_________________________________________
    ________________________________________________________________________
         Работы выполняются из материалов __________________________________
    (Заказчика или Подрядчика).
         1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).
    
         II. Обязательства сторон
         2.1. Заказчик обязуется:
         - обеспечить Подрядчика следующими материалами:____________________
    _______________________________________________________________________,
         - обеспечить  Подрядчику необходимые  условия для выполнения работ,
    включающие в себя: _____________________________________________________
    ________________________________________________________________________
         2.2. Подрядчик обязуется:
         - произвести указанные работы за свой риск;
         - обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для
    проверки хода и качества их исполнения;
         - обеспечить  сохранность  передаваемого  в  соответствии  с  п.2.1
    имущества на весь период выполнения работ.
    
         III. Срок действия договора и порядок расчетов
         3.1. Договор  вступает в  действие с  момента  передачи  материалов
    Подрядчику на  основании двухстороннего  акта сдачи-приемки  (Приложение
    2).
         3.2. Срок исполнения: "___"_______19__г.
         3.3. Оплата  работ производится  в _____-дневный  срок с момента их
    выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов).
         3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________
    рублей.
    
         IV. Ответственность сторон
         4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств
    стороны несут  ответственность в  соответствии с действующим гражданским
    законодательством.
         4.2. За  просрочку исполнения  работ Подрядчик уплачивает Заказчику
    пени в  размере  ______  от  сметной  стоимости  работ  за  каждый  день
    просрочки, но не более общей стоимости работ.
         4.3. При  досрочном  одностороннем  расторжении  договора  виновная
    сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб.,
    не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.
         4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.
    
         V. Особые условия
         5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний
    акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).
         5.2.   По    окончании   работ    неиспользованные   материалы    и
    предоставленное в  соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику
    в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.
         5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его
    частью.
         5.4. Во  всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре,
    стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.
         Адреса и банковские реквизиты сторон:
    Заказчик                      Подрядчик
    ____________________          _____________________
    ____________________          _____________________
    
    Заказчик                      Подрядчик
    
       М.П.                          М.П.
    
                       КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
    
         Договор подряда является наряду с договором купли-продажи, поставки
    и аренды самым распространенным в хозяйственной практике.
         Данный договор используется практически в любой сфере хозяйственной
    деятельности.
         Основы гражданского  законодательства Союза  ССР и республик, кроме
    указанной  разновидности   договора    подряда  предусматривают  договор
    подряда о  выполнении научно-исследовательских  и опытно-конструкторских
    работ (ст.97).
         Особо следует  оговорить последнюю  разновидность договора подряда.
    Правовой   режим    результатов   НИОКР    не   определен    действующим
    законодательством. Не  нашел он  регламентации и в Положении о договорах
    на  создание   (передачу)  научно-технической   продукции,  утвержденном
    постановлением ГКНТ  СССР от  19 ноября 1987 г. N435. В нем указывается,
    что этот  вопрос относится  к сфере договорного регулирования и решается
    по усмотрению сторон.
         Для исполнения  подрядного договора  подрядчик  вправе  привлечь  к
    исполнению  договора   других  лиц   (субподрядчиков),   отвечая   перед
    заказчиком за  результаты их  работ. В  этом случае  подрядчик выступает
    перед  заказчиком   в  качестве   генерального   подрядчика,   а   перед
    субподрядчиком - в качестве заказчика.
         Ниже приводятся комментарии к отдельным пунктам договора:
         Условия договора  в зависимости  от вида  производимых работ  могут
    включать в  себя: предоставление  утепленного помещения,  горячей  воды,
    душевых, электроэнергии, инструмента, складских помещений и др.
         Возможно включение иных обязательств по соглашению сторон.
         Оплата  производится   после  сдачи   всей  работы,  если  иное  не
    установлено договором.
         П.4.1 -  в соответствии  со ст.218  ГК РСФСР  в случае неисполнения
    Подрядчиком своих  обязательств,  Заказчик  вправе  выполнить  указанные
    работы за  счет Подрядчика, либо требовать возмещения убытков. Ст.219 ГК
    устанавливает  обязанность   Подрядчика  в   случае   неисполнения   или
    ненадлежащего исполнения  своих обязательств возместить заказчику убытки
    и определяет  содержания понятия  "убытки" (ч.2). Возмещение подрядчиком
    убытков  (ст.221)   не  освобождает   Подрядчика  от   исполнения  своих
    обязательств  в   натуре.  Условия   ответственности   за   неисполнение
    обязательств сторон определяются в ст.225-227 ГК РСФСР.
         Понятие неустойки  определено в ст.187 ГК РСФСР. Штрафная неустойка
    (ч.2 ст.189) допускает взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки.
    По соглашению  сторон возможно  установление альтернативной или зачетной
    неустойки.
         Следует также  учитывать, что  риск случайной  гибели или случайной
    порчи материалов,  в соответствии  со ст.357  ГК РСФСР,  несет  сторона,
    предоставляющая материал.
    
      
|
|
|
|
|
© 2009 АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ www.koziev.ru
Review https://koziev.ru/ on alexa.com Яндекс цитирования